Отказ госзаказчику во взыскании неустойки Дело № А68-2317/2024

Арбитражный суд Тульской области в составе судьи Разореновой Е.А. рассмотрел иск Администрации МО Кимовский район к ООО «АльянсСтрой» о взыскании неустойки (пени) в размере 3 641 568 руб. 77 коп. за нарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту.

Установив следующее:

1. Между сторонами был заключен контракт на капитальный ремонт здания.

2. Истец утверждал, что ответчик нарушил сроки выполнения работ, и потребовал уплаты пени.

3. Ответчик не оспаривал факт переноса сроков, но указывал, что просрочка произошла по вине заказчика, который несвоевременно предоставлял необходимую документацию, вносил изменения в проект и согласовывал дополнительные работы, что неоднократно вынуждало подрядчика приостанавливать работы.

Выводы Арбитражного суда:

Требования истца не подлежат удовлетворению. Материалами дела подтверждено, что нарушение сроков выполнения работ вызвано ненадлежащим исполнением встречных обязательств самим заказчиком (истцом). В соответствии со ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе приостановить работу при нарушении заказчиком своих обязанностей. Срок выполнения работ подлежит продлению на время просрочки заказчика.

Доказательств вины подрядчика в нарушении сроков истцом не представлено. Работы были в конечном итоге выполнены и приняты заказчиком. Акт Счетной палаты не является доказательством вины подрядчика, так как проверял не факты, а законность расходования бюджетных средств.

Результат.

Решением Арбитражного суда Тульской области по делу № А68-2317/2024 в иске Администрации муниципального образования Кимовский район к ООО «АльянсСтрой» о взыскании пени отказано в полном объеме.